kaskad Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Здраствуйте! Наша организация выполнила объем работ по договору позднее указанного срока на 12 дней. Задержка произошла в виду того что земельная почва на месте выполнения работ оказалась не мягкой а скалистой (чего не было оговорено заранее), в следствие чего задержались работы. Заказчик был своевеременно уведомлен, но в техническую спецификацию данные изменения внесены не были. В наст-ее время Заказчик обратился в суд с требованием признать нас недобросовестными участниками государственных закупок. Хотя сам Заказчик удтверждает что претензий к нам не имеет, но так как предприятие у них государственное, то и действовать они обязаны по требованиям закона. Какими доводами можно будет вооружиться на судебный процесс? Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr. Gold Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Здраствуйте! Наша организация выполнила объем работ по договору позднее указанного срока на 12 дней. Задержка произошла в виду того что земельная почва на месте выполнения работ оказалась не мягкой а скалистой (чего не было оговорено заранее), в следствие чего задержались работы. Заказчик был своевеременно уведомлен, но в техническую спецификацию данные изменения внесены не были. В наст-ее время Заказчик обратился в суд с требованием признать нас недобросовестными участниками государственных закупок. Хотя сам Заказчик удтверждает что претензий к нам не имеет, но так как предприятие у них государственное, то и действовать они обязаны по требованиям закона. Какими доводами можно будет вооружиться на судебный процесс? Заранее благодарю.а что за работы выполняли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сакен Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 На семинарах обсуждался вопрос, когда ГП, ГУ должны подавать иски, хотя сами в принципе претензий не имеют. Так вот, пришли к выводу о том, что даже если иск принят и возбуждено гражданское дело, то уже в рамках процесса можно избежать внесения в реестр недобросовестных, т.к. законодатель не обязывает до последнего преследовать бедолагу-поставщика. Требуется подать иск? Не вопрос, подали! Но, т.к. претензий не имеем, то не возражаем, если суд откажет в удовлетворении иска. Это позиция заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.i.t.алий Лозовских Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 не согласен с Сакеном. В данном случае вам надо показать что работы вы вели, но возникли нюансы.т.е. нет факта недобросовестности. От мнения Заказчика сейчас ничего не влияет. Соглашайтесь с пеней (если есть за просрочку) и прикрепите все письма которые вы писали заказчику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сакен Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 не согласен с Сакеном. В данном случае вам надо показать что работы вы вели, но возникли нюансы.т.е. нет факта недобросовестности. От мнения Заказчика сейчас ничего не влияет. Соглашайтесь с пеней (если есть за просрочку) и прикрепите все письма которые вы писали заказчику. Вот так просто взял и не согласился. Вит, а ты обоснуй :) Закон же нам что говорит? Реестры эти составляются на основании решений судов, решения судов принимаются на основе исков, и все. Иск подали. А там дальше уже хоть трава не расти. У нас же нет приказа: Довести дело до Верховного суда и обязательно признать поставщика недобросовестным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Electrolux Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 У нас же нет приказа: Довести дело до Верховного суда и обязательно признать поставщика недобросовестным. В НК есть)) 111-й, за других не знаю)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сакен Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 В НК есть)) 111-й, за других не знаю)) В курсе. У таможенников тоже есть приказ биться до ВС. По требованиям о взысканиях - речи нет. Но я склонен к мысли, что в процессах по ГЗ - не принципиально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Electrolux Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 В курсе. У таможенников тоже есть приказ биться до ВС. По требованиям о взысканиях - речи нет. Но я склонен к мысли, что в процессах по ГЗ - не принципиально. как правило приказы не разграничивают процессы. если сторона госорган, то все - бьемся до последней капли...:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сакен Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 как правило приказы не разграничивают процессы. если сторона госорган, то все - бьемся до последней капли...:) ХЗ, у нас в ГП проканало. Проверяющие нисколько не усомнились в правильности принятого нами решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.i.t.алий Лозовских Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Вот так просто взял и не согласился. Вит, а ты обоснуй :) Закон же нам что говорит? Реестры эти составляются на основании решений судов, решения судов принимаются на основе исков, и все. Иск подали. А там дальше уже хоть трава не расти. У нас же нет приказа: Довести дело до Верховного суда и обязательно признать поставщика недобросовестным. на практике было подобное. Фирма исполнила с просрочкой работы. Но исполнила. Подал в суд. Пеню признали, а недобросовестность нет. Недобросовестность - это ненадлежащее или неисполнение своих обязательств. В данном случае, как и у ТС, обязательства исполненны, но с некоторыми условиями о которых был Заказчик уведомлен. Далее- он должен был предпринять либо изменение, либо сразу подавать на недобросовестность. И договор останавливать, однако Заказчик дождался исполнения и потом обратился. Так вот отсюда возникает вопрос -значит он был согласен на выполнение обязательств с задержкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Electrolux Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 по сабжу. Вит правильно говорит. Сейчас политика судов такая, что за "опоздание" не признают недобросовестным, если работы выполнены, услуги оказаны, товар поставлен + выплачена неустойка за "опоздание". Просто говорите как есть и подтверждайте документально. Наверняка были акты обследования, согласно которым выяснилось, что почка иной структуры чем предполагалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сакен Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 на практике было подобное. Фирма исполнила с просрочкой работы. Но исполнила. Подал в суд. Пеню признали, а недобросовестность нет. Недобросовестность - это ненадлежащее или неисполнение своих обязательств. В данном случае, как и у ТС, обязательства исполненны, но с некоторыми условиями о которых был Заказчик уведомлен. Далее- он должен был предпринять либо изменение, либо сразу подавать на недобросовестность. И договор останавливать, однако Заказчик дождался исполнения и потом обратился. Так вот отсюда возникает вопрос -значит он был согласен на выполнение обязательств с задержкой? Вот это я понимаю, обоснование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.i.t.алий Лозовских Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Вот это я понимаю, обоснование. В последнее время не успеваю писать. Мысли в одном направлении, а руки не успевают. Вместо того что бы расписать вариации, тупо говорю- нет , не согласен. Извини! В отпуск скоро.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Адвокат Айтбаев Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) по сабжу. Вит правильно говорит. Сейчас политика судов такая, что за "опоздание" не признают недобросовестным, если работы выполнены, услуги оказаны, товар поставлен + выплачена неустойка за "опоздание". Просто говорите как есть и подтверждайте документально. Наверняка были акты обследования, согласно которым выяснилось, что почка иной структуры чем предполагалось. не путайте политику с законом. Ст.11 ЗРК о ГЗ 5. Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень: 5) поставщиков ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках. Просрочка хоть на один день означает ненадлежащее исполнение. А как суды это толкуют это, так это зависит от "грамотности" судьи и несовершенства нашего закона. Изменено 6 Февраля 2012 пользователем LexMan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Electrolux Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 не путайте политику с законом. Ст.11 ЗРК о ГЗ 5. Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень: 5) поставщиков ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках. Просрочка хоть на один день означает ненадлежащее исполнение. А как суды это толкуют это, так это зависит от "грамотности" судьи и несовершенства нашего закона. уже исправили концовку=)) хотел вас попросить не путать свои мысли с законом=)) уведомлять о подаче иска не нужно никого)) лично с прокурорскими и судьями разговаривал и все как один не видят в таких действиях недобросовестности! вот и руководствуются совестью=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гулеке Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Нужно доказывать отсутствие вины 359 ГК РК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Адвокат Айтбаев Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) уже исправили концовку=)) хотел вас попросить не путать свои мысли с законом=)) уведомлять о подаче иска не нужно никого)) лично с прокурорскими и судьями разговаривал и все как один не видят в таких действиях недобросовестности! вот и руководствуются совестью=) Ст. 11 ЗРК о ГЗ 1. Заказчик в случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 5) настоящего пункта, обязан не позднее десяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, направить в уполномоченный орган сведения о таком потенциальном поставщике и обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Правильно об иске уведомлять не надо, а надо уведомить о факте нарушения. 2. Про совесть я ничего не говорил, а писал о разном толковании закона о гос закупках. Прошу понять меня правильно. Изменено 6 Февраля 2012 пользователем LexMan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Орал Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Заказчик с иском о признании поставщика НУ явно перебдил. Вины в задержке работ со стороны поставщика не усматривается, к тому же он своевременно уведомил о задержке заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Заказчик с иском о признании поставщика НУ явно перебдил. Вины в задержке работ со стороны поставщика не усматривается, к тому же он своевременно уведомил о задержке заказчика. И предлагаете не подавать в суд? чтобы первая проверка хлопнула Заказчика? в Суд по любому надо было подавать, так как не было допика о продлении Договора. А вот выигрывать точно нет надобности. Но Заказчик не может встать в суде и сказать, что мол мне по барабану какое решение вы вынесете. В этом случае сам \ответчик должен подсуетится, потолковать с судьей, принести всю переписку в суд (можно даже переписку по электронной почте). Судьи в таких случаях отказывают в иске, заказчик не обжалует (ему это не надо), прокуратура думаю тоже протест подавать не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Орал Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 (изменено) И предлагаете не подавать в суд? чтобы первая проверка хлопнула Заказчика? в Суд по любому надо было подавать, так как не было допика о продлении Договора. Подрядчик показал себя как раз-таки добросовестным, заказчик мер по заключению допика не предпринял. С какого перепугу подрядчик должен в реестр попадать? Чем бездумно подавать иски на поставщиков, заказчикам нужно бы со своей стороны научиться вести себя добросовестно, не нарушая закон о гз. А заказчика проверка по-любому уже хлопнет. Изменено 6 Февраля 2012 пользователем Орал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Подрядчик показал себя как раз-таки добросовестным, заказчик мер по заключению допика не предпринял. С какого перепугу подрядчик должен в реестр попадать? Чем бездумно подавать иски на поставщиков, заказчикам нужно бы со своей стороны научиться вести себя добросовестно, не нарушая закон о гз. А заказчика проверка по-любому уже хлопнет. Каким образом, подрядчик оказался добросовестным? Тем что просрочил 12 дней? Или тем, что своевременно уведомил? Я тоже могу в уведомлении написать, что угодно. Вот если бы он подписал допик то был бы добросовестным, а так надо подавать в соответствии со статьей 11. Согласен, что не обязательно его признавать недобросовестным участником. Но это уже на усмотрение суда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Орал Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 подрядчик не может быть виновным в том, что земельная почва на месте выполнения работ оказалась не мягкой а скалистой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Amangali Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Посмотрите это решение суда, может пригодится?________________________________________________________________.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.i.t.алий Лозовских Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 то что нужно))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сакен Опубликовано 6 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Февраля 2012 Вот скажите, почему прокурорским все пофиг, а? Сто пудов, прокурорский даже не был в курсе о чем речь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.